Главная | Автоюрист | Договор на составление сметной документации

Договор на составление проектно-сметной документации (рекомендуемый образец заполнения)

Договор - настоящий договор подряда с приложениями к нему, подписанный Сторонами, а также все последующие изменения и дополнения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами. Объект — проектируемый объект согласно условиям закупочной процедуры 1. Работы — подлежащие выполнению проектно-сметные работы в соответствии с условиями Договора. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

Согласование — подтверждение в письменной форме, сделанное Заказчиком, Генеральному проектировщику.

закончив Договор на составление сметной документации было

Генеральный проектировщик обязуется по заданию Заказчика, в соответствии с исходными данными, техническими регламентами, действующими нормами и правилами разработать проектно-сметную документацию … и передать ее Заказчику. Состав и содержание разрабатываемой документации должны соответствовать требованиям, отраженным в техническом задании Приложение. Стоимость Работ по Договору составляет указывается сумма числом и прописью и определяется в соответствии с условиями закупочной процедуры 3.

Другие типовые договора

Указанная стоимость работ является открытой и определяется Расчетом стоимости разработки проектно-сметной документации Приложение 4. На момент подписания Договора дата окончания Работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков проектирования. Датой окончания Работ является дата подписания Сторонами Акта о приеме-передаче готовой проектно-сметной документации Приложение.

Плательщик не позднее 5 Пяти рабочих дней с даты получения от Генерального проектировщика счета и после подписания Сторонами указывается сумма числом и прописью. Оплата оставшейся суммы по Договору производится в течение 5 пяти рабочих дней по подписанию Акта сдачи приемки фактически выполненных работ , на основании представленного Генеральным проектировщиком счета. Сумма аванса засчитывается пропорционально сумме выполненных работ. Оплату работ и услуг согласующих организаций Плательщик производит непосредственно организациям-исполнителям на основании их счетов.

Стоимость услуг по согласованию в сторонних организациях включена в стоимость, указанную в п. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ считается дата списания денежных средств со счета Плательщика. Счета-фактуры предоставляются Генеральным проектировщиком Плательщику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Выполнить Работы в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с техническим заданием, исходными данными, действующими нормами и правилами.

Согласовать разработанную Проектно-сметную документацию с Заказчиком. Представить Заказчику проектно-сметную документацию в сроки, предусмотренные настоящим Договором по акту о приеме-передаче, согласно Графику передачи документации Приложение 6. Заключить Договоры с подрядными организациями, определенные Банком, на проектирование разделов: Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, если они не противоречат техническому заданию, условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, то Стороны подписывают Дополнительное соглашение к Договору, в котором определяют объем требуемых дополнительных работ и условия оплаты. Без предварительного письменного согласования с Заказчиком не вносить изменения в Проектно-сметную документацию, оказывающую влияние на общую стоимость и сроки строительства. Немедленно письменно информировать Заказчика обо всех изменениях, влияющих на исполнение Договора.

Устранить все замечания Заказчика к проектно-сметной документации, если они не противоречат действующим нормам и правилам, техническому заданию. Генеральный проектировщик гарантирует полную конфиденциальность информации, полученной при проведении работ по договору. Генеральный проектировщик обязуется в период действия настоящего Договора и после прекращения действия настоящего Договора не разглашать сведения, составляющие банковскую и коммерческую тайны банка, которые станут ему известны при выполнении работ по настоящему Договору.

Ущерб, причиненный Банку в результате разглашения сведений, составляющих банковскую и коммерческую тайну, Генеральный проектировщик возмещает Банку в полном объеме в соответствии с нормами действующего законодательства.

Бланк договора на оказание сметно-технических услуг

В случае несоблюдения Заказчиком п. До начала выполнения работ предоставить Генеральному проектировщику утвержденное планировочное решение объекта в т. Представить список подрядных организаций на проектирование разделов: Оплатить выполненные Генеральным проектировщиком Работы в соответствии с условиями настоящего Договора. Немедленно письменно информировать Генерального проектировщика обо всех изменениях, влияющих на исполнение Договора.

Заказчик имеет право вносить изменения в техническое задание или объемы работ по настоящему Договору, которые, по его мнению, необходимы. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, Стороны подписывают соответствующее Дополнительное соглашение к настоящему Договору. Генеральный проектировщик представляет Заказчику по Акту приема - передачи готовой проектно-сметной документации на согласование Приложение выполненную в полном объеме Проектно-сметную документацию комплектно в 3 Трех экземплярах 1 один в электронном виде в формате PDF, 1 один в электронном виде в формате DWG для чертежей, GSF или XML для смет, 1 один на бумажном носителе.

Заказчик рассматривает полученную проектно-сметную документацию в течение 10 Десяти календарных дней. При наличии замечаний Заказчик письменно уведомляет Генерального проектировщика о необходимости их устранить. Генеральный проектировщик устраняет замечания Заказчика по проектно-сметной документации в течение 10 Десяти календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика.

Наличие или отсутствие замечаний не освобождает Генерального проектировщика от ответственности за качество и полноту документации. После устранения замечаний по документации и получения согласований от Заказчика, уполномоченных органов государственного надзора и других заинтересованных организаций при необходимости , Генеральный проектировщик представляет Заказчику выполненную в полном объеме Проектно-сметную документацию комплектно в 4 Четырех экземплярах 2 два экземпляра на бумажном носителе, 1 один в электронном виде в формате PDF, 1 один в электронном виде в формате DWG для чертежей, GSF или XML для смет.

Стороны подписывают Акт о передаче готовой Проектно-сметной документации. Плательщик вправе произвести удержание пеней при окончательном расчете за выполненные работы. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Сторону, которая нарушила условия Договора, от исполнения своих обязательств по нему. Генеральный проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление Проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе данной документации.

В случае обнаружения указанных недостатков Генеральный проектировщик за счет собственных средств исправляет Проектно-сметную документацию и возмещает Заказчику причиненные в связи с этим убытки. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств, в том числе завершения взаиморасчетов. В случае нарушения по вине Генерального проектировщика срока, установленного в п. При этом Генеральный проектировщик обязан не позднее 10 Десяти рабочих дней до расторжения Договора возвратить Плательщику сумму аванса, а также выплатить неустойку, включая НДС, в размере ставки рефинансирования Банка России на день уплаты неустойки от суммы аванса за период со дня перечисления аванса по день его фактического возврата.

Днем возврата аванса считается день поступления средств на расчетный счет Плательщика. При временной задержке выполнения Работ по инициативе Заказчика Генеральный проектировщик имеет право на пропорциональное продление срока окончания работ по настоящему Договору с оформлением соответствующего двухстороннего Акта. Во всех случаях расторжения Договора Заказчик обязан оплатить фактически выполненные Генеральным проектировщиком Работы, а Генеральный проектировщик обязан возвратить Плательщику неиспользованную для выполнения Работ сумму аванса, не позднее 5 Пяти рабочих дней до расторжения Договора, и передать Заказчику по акту фактически выполненный объем, разработанной Проектно—сметной документации.

Все споры, разногласия или требования, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются в Арбитражном суде города Ярославля. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, к которым Стороны относят: При этом срок исполнения договорных обязательств соразмерно увеличивается на время действия таких обстоятельств.

Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении действия таких обстоятельств, и предоставить документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств, выданные компетентными органами Российской Федерации.

Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше одного месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для них решения. Если в течение 3 Трех календарных дней с даты начала переговоров такое решение не будет достигнуто, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону с указанием даты расторжения.

Не позднее 4 Четырех календарных дней со дня расторжения Договора Генеральный проектировщик обязан возвратить Плательщику неиспользованную для выполнения Работ сумму аванса и фактически выполненную Проектно—сметную документацию, а Плательщик обязан оплатить фактически выполненные Генеральный проектировщиком Работы. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме в виде единого документа Дополнительного соглашения. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. При выполнении Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Генеральный проектировщик не вправе передавать свои права по Договору третьей стороне без письменного согласия Заказчика. Данный Договор не предусматривает осуществление авторского надзора Генеральным проектировщиком на Объекте во время производства строительно-монтажных работ.

Удивительно, но факт! Все дополнительные договоренности по данному Договору оформляются дополнительным соглашением, являющимися неотъемлемой частью данного Договора. Оказывать содействие Исполнителю следующее содействие в выполнении настоящего договора:

Авторский надзор должен осуществляться по отдельному договору. Стороны обязуются не распространять третьим лицам сведения, относящиеся к коммерческой тайне друг друга, и не использовать полученные сведения для целей, не связанных с исполнением Договора. Стороны согласовывают режим работы с конфиденциальными документами, необходимыми для исполнения договора подряда.

Удивительно, но факт! Немедленно письменно информировать Заказчика обо всех изменениях, влияющих на исполнение Договора. В случае несоблюдения Заказчиком п.

Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения С подтверждением получения также факсимильным сообщением , нарочным или отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу, указанному в ст. Датой соответствующего уведомления считается календарный день его получения получателем. Документы, полученные посредством факсимильной связи, стороны признают в качестве надлежащих доказательств. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах один — для Заказчика, один — для Генерального проектировщика , имеющих равную юридическую силу, и содержит 4 листа 8 страниц.

К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: Приложение — Техническое задание. Приложение — Расчет на разработку проектно - сметной документации Приложение — Форма Акта о приеме-передаче готовой Проектно-сметной документации на согласование. Приложение — Форма Акта о приеме-передаче готовой Проектно-сметной документации Приложение — График передачи документации.


Читайте также:

  • Необходимые документы при увольнении по сокращению штата
  • Возьму ипотеку у частного лица
  • Документы для возврата подоходного налога процент по ипотеке
  • В каких банках дают ипотеку на жилье молодой семье
  • Документы для развода в загсе кемерово